工程施工合同协议书范本是怎样的_工程施工协议书怎么样写

工程施工合同协议书标准模板解读

一、合同双方的基本信息

业主计划修建某个公路项目并接受了承包人的投标书。双方在指定日期签订本协议。业主指委托工程建设的一方，承包人指承接施工任务的一方。协议开头需写明双方全称和签约日期。这种明确身份的做法能避免后续合作出现主体混乱问题。

二、工程项目的具体说明

合同段标注起止桩号，说明具体施工范围。示例中显示路段长度约若干公里，采用特定技术标准和路面类型。工程包含立交桥、大中桥、隧道等具体构造物。每个构造物需标注数量和尺寸参数。这种详细说明能让施工范围变得清晰可衡量。

三、合同文件的组成顺序

协议包含十类重要文件。按效力排序依次为：合同协议书及附件、中标通知书、投标书及相关补充文件、专用条款、通用条款、技术规范、设计图纸、工程量清单、投标附表和其他补充文件。当文件内容冲突时，排序靠前的文件具有优先解释权。这种排序机制能有效解决文件矛盾问题。

四、合同总价与支付方式

总价按工程量清单的单价和数量计算得出。需用中文大写和数字同时标注金额。业主承诺按约定方式支付工程款，承包人承诺按要求完成工程。这种双向约定明确了资金和施工的责任关系。支付条款要写明具体时间节点，例如按进度付款或验收后付款。

五、合同生效与失效条件

协议需双方盖章并由法人代表签字生效。承包人需先提交履约担保。合同效力持续至工程验收合格、缺陷责任期和保修期结束。正本和副本要注明数量差异时的解释规则。这些条款保障了合同的法律效力。

工程施工合同协议书标准模板

甲方（业主单位全称）与乙方（承包人单位全称）根据投标文件达成以下协议：

第一条 工程概况

施工路段从K__+__至K__+__，全长__公里。采用__级技术标准，路面类型为__。包含__座立交桥，__座大中桥总长__米，__条隧道总长__米。其他附属工程详见设计文件。

第二条 合同文件组成

1. 合同协议书及补充附件

2. 中标通知书原件

3. 投标文件及补充说明

4. 专用合同条款

5. 通用合同条款

6. 技术规范文件

7. 施工设计图纸

8. 工程量清单

9. 投标辅助资料表

10. 其他补充文件

第三条 文件解释规则

当不同文件内容冲突时，按文件清单顺序优先执行。施工过程中新增的补充协议需双方书面确认。

第四条 合同金额与支付

工程总造价为人民币__元（大写：__）。业主按进度支付工程款，承包人需开具合规发票。最终结算以实际完成工程量为准。

第五条 工期要求

开工日期以监理书面通知为准。总工期__个月从正式开工日起计算。因业主原因导致的延期，承包人可申请工期顺延。

第六条 双方责任

业主责任：及时提供施工场地、支付工程款、组织验收。

承包人责任：保证施工质量、遵守安全规范、按期完工。

第七条 合同生效条件

双方盖章并由法人代表签字后生效。承包人需提交合同价__%的履约保函。正本保存两份，副本数量根据实际需要确定。

第八条 合同终止条件

出现以下情况时合同终止：

1. 工程竣工验收合格

2. 质保期满无质量争议

3. 双方协商一致解除合同

4. 发生不可抗力无法继续履行

第九条 争议解决

履行合同发生争议时，双方应先协商解决。协商不成可向工程所在地法院提起诉讼。

第十条 特别约定

1. 设计变更需经双方书面确认

2. 每周召开工程进度协调会

3. 建立质量安全奖惩制度

4. 环保措施符合当地规定

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

签订日期：____年__月__日 签订日期：____年__月__日

注：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同条款解释权归签约双方共同所有。