工程拖欠诉讼_拖欠工程款诉讼请求怎么写

一、把握最佳起诉时机

企业要抓住关键时间点采取法律行动。当工程已经完工并通过验收，或者施工过程中出现严重欠款时，必须果断起诉。拖延太久容易失去主动权，可能导致重要证据丢失或对方转移财产。

在决定起诉前要做好三件事。第一要确认工程验收文件完整，第二要核实对方拖欠金额，第三要收集完整的付款记录。这三个条件都满足时，就是采取法律行动的最好时机。

二、做好起诉准备工作

选择还款能力强的被告很重要。除了直接发包方，还可以把担保方、项目实际控制人等有经济实力的对象列为共同被告。重点查看对方银行流水、固定资产等还款能力证明。

准备证据要注意三点。施工日志要每天记录，材料采购单据要分类整理，工程变更签证要收集完整。特别是隐蔽工程的验收记录，必须保存好照片和监理签字文件。

诉讼请求要写全面。除了工程本金和利息，还要算上停工损失、设备租赁费、材料保管费等。律师费也可以要求对方承担，但要提供正式发票作为证明。

三、善用财产保全措施

起诉前申请冻结对方财产很关键。准备好对方银行账户、房产、车辆等信息，向法院申请财产保全。冻结金额要略高于诉讼请求，防止判决后执行困难。

保全措施有三种常用方式。银行存款可以直接冻结，不动产可以申请查封登记，机械设备可以现场扣押。选择哪种方式要看对方主要财产类型。

四、工程鉴定注意事项

鉴定申请要把握时机。如果对方在法庭上对工程款数额有异议，要立即提出鉴定申请。但合同已经约定固定总价的工程，可以不用鉴定。

准备鉴定材料有技巧。要重点提交增加工程量的签证单、材料涨价证明、工人工资调整记录等能提高造价的文件。对己方不利的资料可以暂时不提供。

五、应对反索赔策略

工期争议要从五个方面反驳。查看甲方是否拖欠进度款，图纸是否延误交付，设计变更是否过多，工程量是否增加，材料供应是否及时。这五个因素都可以成为延长工期的正当理由。

质量纠纷要抓住三个重点。检查是否是设计图纸错误导致，查看甲方提供的材料是否合格，确认是否是使用不当造成损坏。如果是这些原因，施工方不需要承担责任。

六、用好法律特别保护

优先受偿权有六个月时限。从工程完工或合同约定完工日开始计算，超过六个月就失效。催款通知最好用快递寄送并保存签收记录，必要时做公证。

限制房产销售保障权益。在施工合同中约定房屋预售款必须优先支付工程款，或者要求开发商提供担保。发现开发商违规售房，可以申请法院查封已售房屋。

七、判决执行关键步骤

追讨第三方欠款有法律依据。如果甲方对其它公司有到期债务，可以直接申请法院执行这笔钱。需要提供购销合同、对账单等债权证明文件。

执行过程要注意三个细节。定期查询对方财产状况，发现新线索立即报告法院。对转移财产行为可以要求追究拒执罪。必要时申请将对方列入失信名单。

八、常见问题应对方法

合同无效时如何讨薪。即使施工合同被判无效，只要工程质量合格，仍然可以参照合同约定要工程款。这时要重点准备工程验收合格证明。

甲方破产时的处理方式。及时申报工程款债权，主张优先受偿权。清算组如果提出异议，要准备好施工合同、结算文件等证据进行抗辩。

通过系统准备和正确策略，施工企业可以有效维护自身权益。关键要做到及时行动、证据充分、活用法律工具。每个案件都有特殊性，建议咨询专业建筑律师制定具体方案。