北京建设工程律师24小时咨询电话:13811432784
蓄力启航🆙🆙近百名律所主任、合伙人、律界大咖齐聚第二届教练班。期待此次培训 精英们满载而归~🏆🏆

北京建设工程律师-王熙

2025-02-28 09:25:38

每周一的上午都是律师最繁忙的时间,各个法庭的庭长接待是联系法官反馈案情的好时机!

北京建设工程律师-王熙

2025-02-24 10:57:58

工程延期怎么申请_工程延期申请的理由有什么

在线问法 时间: 2025-05-14 16:07:23
14182
5
21273
王熙律师

工程延期常见原因与应对指南

一、业主方责任导致工期延误

业主方需要为工程提供基础条件。当业主无法按时完成准备工作时,施工方就无法正常开工。比如工地未完成清理、施工许可证未及时办理等情况都会影响工程进度。

工程款支付问题也会导致停工。如果业主拖延支付预付款或进度款,施工方可能因资金短缺暂停作业。这种情况常见于业主资金周转困难或审批流程复杂的项目。

工程管理人员的失职同样会影响工期。当监理工程师未能及时审批施工方案、未按时确认工程变更时,施工队就可能被迫停工等待。这种情况需要施工方做好沟通记录。

二、施工方案调整带来的影响

设计变更是最常见的延期因素。当业主在施工过程中要求修改设计方案,或者现场发现需要增加工程量时,施工方需要重新制定计划。这类变更需要双方签订书面确认文件。

工程量增加直接影响工期。比如在装修工程中,业主临时要求增加隔间数量,或者在基建项目中增加地下设施,都会延长施工周期。施工方需要根据新增工作量重新计算工期。

三、突发状况处理方法

停水停电直接影响施工进度。按照行业标准,每周累计停电超过8小时可申请延期。施工方需要保留物业公司或供电局的停供证明,并记录每次停工的起止时间。

极端天气属于不可抗力因素。台风、暴雨等自然灾害导致停工的情况,施工方需要收集气象部门发布的预警信息作为证明材料。地震等地质灾害需要政府部门出具证明文件。

四、其他特殊情况处理

合同约定的特殊条款需要特别注意。有些工程合同会规定材料涨价、政策调整等情况可顺延工期。施工方要仔细阅读合同条款,及时提出合理诉求。

经监理确认的特殊情况也可延期。比如施工过程中发现地下文物,或者突发公共卫生事件导致人员短缺,这类情况需要监理单位出具书面确认文件。

五、工程延期申请写作要点

申请报告需要包含三个核心部分。首先要说明已完成的工作量,其次要列出具体延期原因,最后要提出新的施工计划。这三个部分缺一不可。

证明材料必须真实有效。对于材料短缺的情况,需要提供供应商的书面说明;涉及管线迁移的,需提交相关部门的协调记录;天气因素需要气象部门出具的证明文件。

申请流程要符合合同规定。一般需要提前7个工作日提交书面申请,经监理审核后报送业主审批。紧急情况可先电话报备,但必须在3个工作日内补交书面材料。

延期计算要科学合理。施工方需要根据受影响的工作内容,按工序耗时重新核算工期。比如某工序原计划5天完成,因材料延误耽误3天,则总工期应顺延3天。

附:工程延期申请模板

临江投资发展有限公司

中庆建设监理有限公司

我单位负责的标准厂房绿化工程,已完成合同约定的大部分施工内容。按原计划应于30日竣工,现因以下原因申请延期至10月30日:

1. 护栏材料供应延误

钢栅栏制作所需方管缺货,导致安装进度滞后。供应商已出具缺货证明(见附件1),预计8月5日材料到场,8月15日完成安装。

2. 高温影响苗木种植

当前气温持续超过35度,不符合反季节苗木种植要求。气象部门预报显示(见附件2),适宜种植期为10月中旬。计划10月15日复工,确保苗木成活率。

3. 管线迁移协调耗时

南门卫室涉及煤气管线迁移,需燃气公司现场勘查(见附件3)。北门卫室消防管道改造方案正在审批(见附件4)。预计8月30日完成相关施工。

现申请延期90天,承诺在10月30日前完成全部剩余工程。附施工进度调整表(附件5)供核查。

萧山之江园林工程有限公司

2023年8月1日

(总字数:2180字)

【成功案例】工程款拖欠10年、项目负责人离职,还能要回钱吗?要账路漫漫、时间不等人,陆先生已将近70岁的年纪,折腾了将近快10年了,依然没有解决这个要账难题!2023年3月,陆先生委托了北京天用律所来帮助自己要回工程款。天用律所接案后立即成立专案组,帮助陆先生收集有力证据,因为工程距今时间久远,需要迅速启动立案程序。 庭审中,被告建筑工程公司对陆先生的实际施工人身份不予认可,认为工程是自己的项目部员工完成的。对此,天用律师提交了部分工程款的转账记录和会议纪要,证明陆先生是实际施工人身份;并提交了竣工结算文件等多份资料,法院让建筑工程公司核对账目,但其也没对出来,因此对方哑口无言。 最终法官按照天用律师的诉讼请求,全额支持了我方当事人主张的工程款本金及6年的利息合计225万余元!三月中旬接案,六月底一审胜诉!历时仅3个月,将十年之久的工程款成功收回!

北京建设工程律师-王熙

2024-04-07 15:22:42

👏感谢芦总的信任和委托,河南省正阳县建筑工程案,收到判决书,赢得3586708元,本案诉讼受理费由被告公司承担✊✊ 建筑工程就选北京天用👍👍👍

北京建设工程律师-王熙

2022-09-08 20:16:23

收到张总送来的锦旗,张总做新农村改造工程,时隔多年,改造好的工程很多不复存在,又因多次换届,工程量无人确认,经律师的争取法官支持了全部诉请,鉴定费,诉讼费都由被告支付💪

北京建设工程律师-王熙

2023-07-18 08:33:29

论一位资深建设工程专业律师的举证能力👍🏻👍🏻👍🏻

北京建设工程律师-王熙

2024-05-30 19:29:12

一面饱含故事与真诚的锦旗!讲述了“当事人索要工程款的难题、律师全力争取的艰辛和大获全胜的喜讯”!马上年底了,你的工程款要回来了吗?结果不是等来的,早日启动要账程序,才能早日要回工程款!

北京建设工程律师-王熙

2024-11-20 11:03:14

本案属于隐蔽工程,怎么证明工程存在质量问题?这个是摆在团队面前的最大难题 律师及专家老师到达现象,客户来的人能坐三桌,终于找到了案件的突破口👍👍👍 真是现场有神灵,案件有阶段性突破✊✊✊

北京建设工程律师-王熙

2025-01-17 13:01:11

发包人未在约定时间对承包人报送的竣工结算文件提出异议,但双方对部分工程造价进行了确认,能否按照竣工结算文件结算工程价款

北京建设工程律师-王熙

2022-09-05 11:12:28