北京建设工程律师24小时咨询电话:13811432784
蓄力启航🆙🆙近百名律所主任、合伙人、律界大咖齐聚第二届教练班。期待此次培训 精英们满载而归~🏆🏆

北京建设工程律师-王熙

2025-02-28 09:25:38

每周一的上午都是律师最繁忙的时间,各个法庭的庭长接待是联系法官反馈案情的好时机!

北京建设工程律师-王熙

2025-02-24 10:57:58

工程师在管理中应该注意哪些问题_怎么管理工程师

在线问法 时间: 2025-05-14 12:49:13
49353
5
74029.5
王熙律师

工程合同管理五大核心要点解析

一、进度计划调整的"双无"原则

工程师需要记住两条关键规则。第一条规则是承包商不能因为进度调整要求额外付款。不管实际进度和计划进度不符是谁的责任,承包商都没有这个权利。第二条规则是工程师批准新进度计划不等于免除承包商责任。即使新计划通过了审核,承包商仍需履行合同规定的义务。

这两条规则对工程管理有直接影响。比如遇到材料延迟导致工期变化时,承包商必须调整计划但不能申请额外费用。工程师批准新计划时,需要明确告知承包商仍需对工程质量负责。这种规定既保障工程顺利进行,又防止承包商推卸责任。

二、质量认证的自主选择权

根据建筑法第五十三条规定,建筑企业可以自愿申请质量认证。企业向国家认可的认证机构提交申请,通过审核就能获得证书。这个制度不是强制性的,但能帮助企业提升管理水平。认证证书相当于质量保证的证明,在投标时能增强竞争力。

三、建设单位的质量禁令

法律明确规定建设单位不得干预工程质量。第五十四条指出,建设单位不能要求设计或施工单位降低质量标准。比如开发商不能为节省成本让施工方使用劣质建材。设计单位和施工企业遇到这种违规要求时必须拒绝。这条规定划清了责任边界,保护了工程安全底线。

四、总承包单位的双重责任

建筑工程实行总承包时,质量责任划分非常明确。总包单位要对整个工程质量负责,这和普通分包完全不同。当总包将工程分包时,必须与分包单位共同承担质量责任。比如某写字楼项目出现外墙渗漏,总包单位和幕墙分包单位都要承担责任。同时分包单位必须接受总包的质量管理,不能自行其是。

五、勘察设计单位的终身责任制

建筑法第五十六条确立了勘察设计单位的质量终身责任。他们提交的文件必须符合三个标准:国家法律法规、行业技术规范、合同约定。具体来说,设计图纸要标明材料规格和性能指标。比如给排水设计必须注明管材承压标准,电气设计要写明线缆防火等级。这种规定倒逼设计单位严格把控每个技术细节。

工程合同管理的实践要点

在实际操作中,工程师要重点做好三项工作。首先要建立进度监控机制,每周核对实际进度与计划表的偏差。当发现进度滞后时,要立即启动调整程序但注意不涉及费用补偿。其次要完善质量管控流程,在材料进场、隐蔽工程等关键节点加强检查。最后要规范文件管理,特别是设计变更和签证文件必须完整存档。

典型案例分析

某地铁项目曾出现进度严重延误。承包商以地质条件复杂为由,要求调整进度计划并索要补偿。工程师依据合同条款驳回了费用请求,但批准了新的进度安排。在后续施工中,承包商因抢工期导致部分工程质量不达标。最终承包商仍需自费返工,这印证了"批准新计划不免责"的原则。

法律风险防范建议

建议工程师采取四项防范措施。第一,在合同签订阶段明确进度调整规则。第二,建立双重复核机制确保工程质量。第三,规范文件审批流程,所有决定都要书面记录。第四,定期组织法律培训,提升团队合规意识。这些措施能有效降低法律纠纷风险。

通过以上分析可以看出,工程管理需要兼顾进度控制和质量管理。工程师既要熟悉法律规定,又要掌握合同条款的具体应用。只有将法律要求转化为管理措施,才能确保工程顺利推进,同时守住质量安全底线。

律师的价值是什么?急当事人之所急,把当事人的事情当做自己的事情办理,为尽快帮当事人解决问题而全力以赴!

北京建设工程律师-王熙

2023-12-21 08:22:02

近年来,工程总承包在国内建设工程领域迅猛发展,承接建造楼体、水利、能源、机场、港口、工业能工程等等,没有拿到应拿的工程欠款怎么办,快来了解天用律所,律所为您排忧解难,解决工程欠款问题!

北京建设工程律师-王熙

2022-12-03 19:37:30

【天用案例】甲方为央企,不敢“得罪”如何要回240万租赁费?天用律师认为通过调解方式解决问题是最佳方案!为了增加谈判的筹码,也为了保障当事人的权益,天用律师申请了财产保全,保全成功后,对方公司态度强硬的态度立马转变,主动服软与我方当事人联系,希望协商解决。 天用律师和对方公司项目负责人沟通联系,并在谈判过程中锁定相应证据,最终在开庭当日顺利达成和解协议!法院出具调解书,建工集团分期向兴盛公司支付240余万元租赁费,并由建工集团承担案件受理费和保全费!

北京建设工程律师-王熙

2024-04-07 15:17:07

【成功案例】工程款纠纷成功和解120万元!但对方不按期支付怎么办?天用律所专案组指导当事人余先生准备全面的证据资料,为了尽快要回工程款,优先与村委会进行调解谈判。经过天用调解中心团队的不懈努力,运用以诉促调的方案,最终双方成功和解,法院出具调解书。 双方约定,村委会需再支付余先生工程款1200000元,分3期进行支付;若未按约支付,余先生可就剩余未到期款项一并申请强制执行,且村委会需再支付相应违约金。 案件成功和解后,压在余先生心里多年的一块大石头终于落地了!村委会也如愿按照协议约定履行了第一期还款。但天用律师根据丰富经验,时刻保持警醒,在第二期还款到期前,多次提醒余先生向村委会催要工程款。但余先生心态过于乐观,觉得村委会第一期履约支付了,后续支付肯定也没问题! 期间,天用律师也多次催促村委会尽快支付,历史再一次重演,村委会以种种理由拖延。直至第二期到期后,村委会一分钱没付,此时余先生着急了,要求天用律所马上申请执行。 天用律师快马加鞭立上执行案件后,与余先生沟通,要求提供对方的财产线索。一方面,天用律师要求法院查控的村委会往来账户;另一方面,也与执行法官积极沟通,因为调解书里面已经明确规定,被执行人到期未按期偿还,需要多支付20万元的违约金。 天用律师成功申请执行后,被执行人发现自身银行账户被冻结,而且得知若不按期履行支付工程款,需要多支付20多万元的违约金后,从之前的拖延到主动找到余先生提前偿还了120万元工程款! 余先生对天用律所专业高效的工作很满意,也十分敬佩天用律师的专业能力,送来了一面带着满满谢意的锦旗!

北京建设工程律师-王熙

2024-04-07 16:38:28

执行案件怎么解决更好呢?

北京建设工程律师-王熙

2023-12-06 10:50:49

遇到法律纠纷怎么办? 大律网汇集债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、刑事辩护、房产纠纷、建筑工程等。 专业执照律师一站式为用户提供法律服务,解决纠纷难题。

北京建设工程律师-王熙

2022-12-08 12:42:30

“您好,您有问题随时和我们沟通联系" 用我千方百计,解您千愁万绪。

北京建设工程律师-王熙

2022-11-24 19:35:10