北京建筑工程律师24小时咨询电话:13811432784
蓄力启航🆙🆙近百名律所主任、合伙人、律界大咖齐聚第二届教练班。期待此次培训 精英们满载而归~🏆🏆

北京建设工程律师-王熙

2025-02-28 09:25:38

每周一的上午都是律师最繁忙的时间,各个法庭的庭长接待是联系法官反馈案情的好时机!

北京建设工程律师-王熙

2025-02-24 10:57:58

什么是工程延误_工程延误是什么意思

在线问法 时间: 2025-04-08 09:49:04
57323
5
85984.5
王熙律师
王熙律师多年来专注于债权债务、建设工程、民间借贷、合同纠纷、侵权纠纷、企业法律顾问等民商事案件领域,尤其擅长解决疑难重大案件。对多类型复杂案件有着深入研究,善于运用调解和诉讼多种策略解决委托人的纠纷。办案经验丰富,收到过众多经典判决,获得当事人赠予的锦旗、奖杯百余个,成功帮助了万余人解决了争议。

建筑工程延期问题处理指南

一、如何区分工程延误和工程延期

在建筑工程中,工期延后主要分为两种类型。第一种是承包商自身原因造成的工期延误,第二种是非承包商原因导致的工程延期。这两种情况的责任划分和处理方式存在本质区别。

当承包商自己出现问题导致工期延长时,这种情况属于工程延误。常见原因包括施工管理混乱、材料供应不及时、工人操作失误等。出现这种情况时,承包商需要承担所有损失。这包括采取赶工措施产生的额外费用,以及向业主支付的延期赔偿金。需要特别注意,延误增加的时间不会算入合同工期。

如果工期延长是由非承包商因素引起的,这种情况属于工程延期。比如遇到极端天气、业主延迟提供施工图纸、施工范围变更等情况。监理单位确认属实的延期,其延长时间会计入合同工期。正确区分这两种情况对合同双方都至关重要,这直接关系到经济赔偿和工期计算。

二、工程延期处理流程解析

当施工单位提出延期申请时,监理单位需要按照合同条款进行审查。符合要求的申请应当被受理,这是处理流程的第一步。

遇到持续时间较长的影响因素时,监理单位会采取分阶段处理方式。施工单位需要先提交阶段性的延期申请表。监理审核通过后,总监理工程师会签发临时延期批准文件,并通知建设单位。在事件影响结束后,施工单位要提交最终延期申请,监理单位复核后签发最终确认文件。

整个处理过程中,监理单位需要保持与建设方、施工方的充分沟通。三方协商是确定延期时间的重要环节。监理单位在审批时会重点审核三个要素:合同中的延期条款、事件影响的实际情况、具体影响的量化数据。

三、延期时间确定标准

确定合理的延期时间需要遵循明确的判断标准。首要依据是施工合同中明确约定的延期条款,这些条款构成处理问题的法律基础。

监理单位需要详细记录工期拖延的具体情况。这包括事件发生的起止时间、影响范围、造成的实际损失等客观数据。通过现场检查、进度对比等方法,监理人员要准确掌握事件对工程的实际影响程度。

量化分析是确定延期的关键步骤。监理工程师会使用进度计划对比法、关键路径分析法等手段,精确计算事件对工期的影响天数。例如,通过对比施工计划与实际进度,可以明确暴雨天气导致的基础施工延误天数。

四、经济责任划分原则

当发生工程延期时,可能涉及费用索赔问题。如果施工单位因延期产生额外支出,监理单位需要按照合同规定的索赔程序进行处理。这包括审核索赔依据、核算合理金额、协调双方协商等具体工作。

对于承包商原因造成的工程延误,合同中有明确的处罚条款。监理单位会根据延误天数,从工程款中扣除约定的赔偿金。常见的计算方式有按日扣除合同金额的万分之三到万分之五,或者按延期导致的业主实际损失计算。

需要特别注意的是,即使是经过批准的工程延期,施工单位也要及时办理相关手续。如果没有在规定时间内提交完整的证明材料,可能会影响延期认定的有效性。

五、典型案例分析

某住宅楼项目原定工期540天,施工过程中遇到三个关键问题:设计变更导致墙体结构修改,连续暴雨影响土方施工,业主延迟确定装修材料。监理单位在处理时进行了详细分析:设计变更属于业主责任,暴雨属于不可抗力,材料延迟属于业主协调问题。最终批准延期68天,其中设计变更获准20天,暴雨天气获准15天,材料延迟获准33天。

另一个厂房建设项目中,承包商因设备故障导致停工两周。监理单位核查发现设备维护记录不全,判定属于管理不善造成的延误。最终不仅未批准延期,还按合同扣除14天误期赔偿金共计28万元。

通过实际案例可以看出,完整的过程记录和规范的证据保存至关重要。施工单位应当建立完善的日志制度,对各类影响工期的事件进行详细记录,并及时收集相关证明文件。

正确处理工程延期问题需要把握三个要点:准确区分责任主体、严格执行合同条款、保持完整过程记录。施工单位应当加强进度管理,业主方需要及时履行配合义务,监理单位要做到公平公正。各方共同努力才能有效控制工期风险,保证工程顺利推进。

来自敦煌的钢结构工程分包纠纷案件,在保全对方账户后在法院调解成功,第一笔工程款客户已经如期收到😇

北京建设工程律师-王熙

2024-04-08 10:52:29

收到一份来自不易的判决,案件经历了谈判调解、鉴定退卷、一审、二审,不仅支持了委托人全部诉讼请求,驳回了被告的全部反诉请求,建设工程一定要找最专业的团队才能让你后顾无忧

北京建设工程律师-王熙

2024-04-11 18:13:55

正所谓“不打无准备之仗”, 天用【模拟法庭】预判案件走向, 提前做好应对措施、见招拆招! 资深专家、精英律师群贤毕至, 让严谨的法律思维碰撞出智慧的火花! 教科书般为委托人追偿400万元股权转让款!

北京建设工程律师-王熙

2022-11-29 18:41:05

“专业敬业,不负重托”是郑先生夫妇最想表达的内容。

北京建设工程律师-王熙

2024-08-07 07:53:07

打官司当事人经历着辛酸苦辣的心情 律师尽职尽责的代理过程,终于给案件有一个圆满结果

北京建设工程律师-王熙

2022-11-24 19:35:10

每一个人的转身离去都不是一瞬间的事情,而是独自在寒风中站立了很久,结束内耗自己,“允许一切发生”,你就会变成一个柔软、放松的人。

北京建设工程律师-王熙

2022-11-30 20:31:05

欢迎朝阳律协两位领导莅临指导!律协领导在参观完天用律所后,对“以客户为中心” ”调解优先” “打造口碑律所” “技术驱动法律”等理念表示了认同与肯定,对于委派青年律师王宇坤去西部锻炼的公益大爱之心表示赞扬与慰问,同时对党建建设给与指导,我们一定贯彻落实“听党话、跟党走、感党恩”,致力为客户提供优质高效的法律服务

北京建设工程律师-王熙

2025-01-14 12:11:05

【成功案例】工程款拖欠10年、项目负责人离职,还能要回钱吗?要账路漫漫、时间不等人,陆先生已将近70岁的年纪,折腾了将近快10年了,依然没有解决这个要账难题!2023年3月,陆先生委托了北京天用律所来帮助自己要回工程款。天用律所接案后立即成立专案组,帮助陆先生收集有力证据,因为工程距今时间久远,需要迅速启动立案程序。 庭审中,被告建筑工程公司对陆先生的实际施工人身份不予认可,认为工程是自己的项目部员工完成的。对此,天用律师提交了部分工程款的转账记录和会议纪要,证明陆先生是实际施工人身份;并提交了竣工结算文件等多份资料,法院让建筑工程公司核对账目,但其也没对出来,因此对方哑口无言。 最终法官按照天用律师的诉讼请求,全额支持了我方当事人主张的工程款本金及6年的利息合计225万余元!三月中旬接案,六月底一审胜诉!历时仅3个月,将十年之久的工程款成功收回!

北京建设工程律师-王熙

2024-04-07 15:22:42

合伙纠纷一团麻,法律关系很复杂。涉案金额几千万,散伙分账不好算。 一筹莫展费心力,委托律师来办理。法律关系需捋顺,关键证据要搞清。 亲赴项目发生地,关键证据很有利。勇往直前得胜算,客户直呼天用棒!

北京建设工程律师-王熙

2022-12-01 15:21:19

发包人未在约定时间对承包人报送的竣工结算文件提出异议,但双方对部分工程造价进行了确认,能否按照竣工结算文件结算工程价款

北京建设工程律师-王熙

2022-09-05 11:12:28

今天一早收到申请执行人电话,说被执行人拖欠多年的工程款已经全部付清。执行,我们是专业的。

北京建设工程律师-王熙

2023-07-14 19:42:56

罗先生的工程款拖了四年多都没要回来,后来委托天用律所,我们快速启动,全程跟进,执行阶段也是尽职尽责,四万的利息也没有放过,最终最大限度了保障了当事人的利益,当事人激动的直说“牛”!你想不想也找这么“牛”的律师团队帮你要账?

北京建设工程律师-王熙

2022-09-07 12:10:12

法律精湛,不负重托!委托人对工程施工完毕后,对方公司以各种理由拒绝支付尾款!天用律师团队研判案情、收集证据、专业辩护,成功收回36万余元工程款项!选择专业团队,结果才更有保障!

北京建设工程律师-王熙

2022-11-22 15:50:39

保全账户突进钱 时间未到犯了难 五次三番急立案 助力拿回辛苦钱

北京建设工程律师-王熙

2022-12-01 22:41:21

这是我们上一周获得的客户赠送的锦旗,都是对我们满满的认可👍👍👍,这是沉甸甸的信任🌹🌹🌹

北京建设工程律师-王熙

2024-08-07 17:04:15